经典案例

装修是个麻烦事法智能家居院法官举案支招装修

  随着天气转暖,装修高峰期又将到来。装修对每个家庭而言都是件大事,尤其是在装修过程中,因存在业主与施工方装修信息不对称,施工不规范等各种问题,导致装饰装修纠纷频频产生,诉讼维权案件不断。在“3·15”来临之际,海淀法院法官就审理的涉家庭装修类具有代表性的案件进行解析,提醒业主注意。

  张先生夫妇于2016年3月初经熟人介绍,找到工头陶先生进行房屋装修,双方没有签订书面的装修合同。张先生称,当时约定的装修款是3万元,方式为包工包料。几天后陶先生带人进场施工,张先生夫妇先后支付工程款3万元。

  后因工程款数额产生争议,导致尚未完工时陶先生即带领工人撤场。陶先生在去年年初诉至法院,要求张先生夫妇支付未付工程款3万余元。张先生夫妇称,双方约定的装修方式是包工包料,现其已经支付3万元,不存在欠付款项问题。陶先生不认可双方约定的是包工包料的方式。审理中,鉴定机关对涉诉工程造价进行鉴定,确认该工程造价为5.5万元,鉴定花费9000元。

  法院经审理后认为,双方通过口头形式成立了装饰装修合同关系。现张先生夫妇称装修方式为包工包料,但对此未提交证据,陶先生亦不予认可,故法院无法采信。陶先生已经完成的装修工作,张先生夫妇应支付相应工程款。根据该工程的造价扣除已支付装修款及未完工工程价值,最后,法院判决张先生夫妇向陶先生支付工程款并承担鉴定费。

  海淀法院四季青法庭张慧聪表示,装饰装修合同涉及工程项目的确认、工程进度、工程结算与保修等各项内容,且标的额一般较大。很多业主选择自行找施工队进行装修,但存在不签订书面装饰装修合同、部分施工队缺少装修企业资质、装修质量难保证、工程结算存争议等各种问题。同时若自行雇佣装修工人从事装修工作,在施工过程中一旦发生人身伤亡事故,即便有事先书面约定,也可能导致业主为此巨额买单。

  因此她建议业主尽量选择有室内装修资质的公司进行装修,并且签订书面的装饰装修合同,以明确双方权利义务,保护自身合法权益。

  几年前,王先生与装修公司签订装修合同,约定装修公司对王先生的房屋进行装修。工程采用包工、包料方式,工程造价为100万元。合同约定完工后,应通知业主验收,而后办理移交手续。装修公司称,工程验收后,因王先生不断对工程进行增项,工程成本增加,现在王先生尚拖欠工程款79.5万元,故诉至法院要求王先生支付尾款及违约金。

  王先生认为,工程未完工也没有验收,并没有增项,装修公司只完成了70多万的工程,其已经给付工程款73.6万元,不存在工程尾款的问题。审理中,鉴定装修工程造价为108.6万元,鉴定花费4万元。

  法院经审理后认为,合同约定了100万元的交钥匙工程,但双方均无法提供100万元对应的有双方签字的具体项目报价书,现针对增减项问题及工程竣工问题亦无法提供有效证据,在双方没有约定情况下,无法只依据双方签订的合同金额确定工程造价。施工过程中,双方均在施工现场,有能力掌控工程项目及相应费用,故法院根据鉴定报告出具的工程造价判决王先生向装修公司支付工程款35万元,并承担鉴定费2万元。

  装修中经常出现增减项问题,尤其是装修增项,易导致装修成本超支。张慧聪建议,若业主选择全包的装修方式,则需要在合同中明确全包价格对应的具体装修项目,一旦施工过程中需要变更合同约定的工程项目,则应由双方共同签订书面变更协议,不仅可以明确增减项目调整后的工程费,也有助于明确工期是否存在延误问题。同时需要提醒业主,一旦此类案件进入诉讼程序,若双方对工程质量或工程造价存在争议,则需要启动司法鉴定程序,鉴定周期较长,成本也较高,维权也需理性对待。

  张女士与装修公司签订了施工合同及设计合同,同日张女士支付了工程款4.6万元及设计费8000元。设计合同约定设计周期60天,施工合同约定由装修公司提供施工图纸,双方对施工图纸应以签收确认。设计合同则约定完成房屋预交底测量后,装修公司应出具设计图纸。在业主交纳设计费后,业主在其设计方案上签字确认视为其已经提供设计服务。同时,合同约定了延误工期情况下张女士的合同解除权及相应的违约条款。

  装修公司庭审中称已经向张女士提供了《设计方案(施工图)》《合同报价表》等,不同意退还设计费与工程款。但张女士称没有收到上述材料,认为装修公司并未实际准备开展工作。

  法院经审理后认为,装修公司依约应至少在设计周期届满时向张女士提供设计方案,并由双方对该方案予以签字确认。现装修公司无法证明其提交法院的设计方案送达时间和方式,没有张女士的签收证据,应视为装修公司没有按期交付设计方案。基于设计方案是实际施工的前提,故上述行为导致施工合同无法继续履行,应依约承担违约责任,并据此判决解除双方的《施工合同》及《设计合同》,由装修公司向张女士返还合同款5.6万元及给付相应违约金。

  张慧聪表示,本案中合同约定了装修公司延误工期情况下的业主的解除权,故张女士有权依约行使合同解除权。根据合同法第97条的规定:合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。所以在合同解除后,权利义务的履行转换为返还和赔偿。

  程女士与装修公司签订装修合同,合同约定装修公司对程女士的房屋进行装修,如果因工程质量存在问题,返工费由装修公司承担。程女士应在装修公司将工程结算书报交5天内结清尾款,如果未付清尾款,装修公司有权不予签署保修单同时不承担保修责任。

  工程完工后,程女士认为装修工程存在质量问题,因此尚有15万元尾款未付,将装修公司诉至法院要求其支付修复费用等经济损失50万元。

  装修公司称,施工过程中程女士并未提出质量异议,不同意赔偿上述损失,如果程女士没有付清工程尾款,其有权不签署保修单同时不承担保修责任。本案就工程质量问题及工程修复造价进行了两次鉴定,分别花费鉴定费用10万元与3万元,鉴定结果为工程确实存在质量问题,修复造价为2.8万元。

  法院经审理后认为,虽然合同中约定了未付清工程款项,装修公司有权不签署保险单,同时不承担保修义务,但因装修公司无法证明已经依照合同约定向程女士寄发了工程结算单,在工程款支付问题上程女士确实应支付尾款,但并不构成违约,且鉴定诉争工程确实存在诸多质量问题,据此判决程女士向装修公司支付工程款15万元,装修公司向程女士支付修复费用2.8万元。

  张慧聪提醒,装修工程质量问题及保修问题是业主需重点关注的问题。如果装修工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷,装修公司应当履行保修义务。她建议业主在签订相关合同时,一定不能忽视保修条款,且保修条款应对应具体的保修项目区分保修期限。

  一般装修工程及电气管线、给排水管道、设备安装工程的保修期为2年;供暖和供冷系统为2个采暖期/供冷期;屋面防水工程及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程保修期为5年。在装修工程竣工后业主应及时索取保修单。一旦发生工程质量问题,在保修期内应及时向装修公司发出保修通知,要求予以修复,若其不按保修书约定保修,则业主可以自行委托其他有资质单位保修,由原施工的装修公司承担相应责任。

  统计局:一线城市房价再继续大幅上涨难度比较大人民网北京3月14日电(记者孙红丽)今天上午,国务院新闻办举行发布会,国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2018年1-2月份国民经济运行情况,并答记者问。 关于房地产市场接下来会如何发展,毛盛勇在会上表示,按照中央提出来的“房子是用来住的不…【详细】

  1-2月份房地产投资开发、销售双增长 库存量进一步降低人民网资料照片(伍振国/摄) 人民网北京3月14日电(伍振国)今日上午,国家统计局官方网站公布了今年前两个月的房地产开发投资和销售情况。数据显示,1-2月份我国房地产投资开发和销售情况继续呈现增长态势。值得注意的是,房地产销售面积增…【详细】

  统计局:1-2月房地产开发投资同比增9.9% 商品房待售面积减少人民网北京3月14日电今日,国家统计局公布2018年1-2月份全国房地产开发投资和销售情况。1-2月份,全国房地产开发投资10831亿元,同比名义增长9.9%,增速比去年全年提高2.9个百分点。 1-2月份,商品房销售面积14633万…【详细】

  腾讯云和万佳安的战略合作,将致力于产品统一标准和行业开放生态,打破行业技术壁垒,实现智慧家庭海量设备的互联互通,为构建智慧家庭生态的创新带来无限可能,推动“智慧家庭国际生态建设”的快速布局落地,驱动行业新一轮的技术变革。

  不论是新品发布的整体布局,还是静态展的个性展示,都是为了推进珂蒂诗、夏姿琦品牌拼搏赶超,打破商业模式壁垒。有理由相信,在深圳这张创意之都城市名片的加持下,珂蒂诗、夏姿琦将迈出时尚布局的关键一步,成为更好的自己。

  例如,旅客能直接通过小程序预订酒店、开通微信会员卡,并使用微信支付缴纳押金、在线办理预入住手续。抵达酒店时,旅客能够微信刷脸入住和支付,此外,微信小程序还与酒店客控系统、客房系统打通,使用小程序就能完成开电梯、开锁。即使退房,旅客也无需前往前台,在线就能退房,并通过扫一扫开具发票。智慧化的酒店运营,将刺激更多复购。

  11月25日下午,中国科技新闻学会科技传播理论专业委员会在中国科技会堂举办2018中国科技传播论坛 “网络空间时代的科技传播创新”分论坛。我校科技传播系与清华大学新闻传播学院共同组织了本次论坛,会上宣布由中国科大科技传播系周荣庭教授出任科技传播理论专业委员会主任。

  你还别说,真有这样的奖励,火凰智能家居,让你回家后从此告别要煮的饭、要洗的衣、要烧的热水、要检查的电器,一切由“最强大脑”执行,你只需躺在沙发或是床上在APP上轻轻按键即可,甚至还能远程操作,即使相隔千里也能悉知家里一切,方便快捷、省时省力、智能安全。

  由于百度在内容方面有音乐、影视、新闻等自有矩阵,当我想要看电影,我会说,“小度小度,我想看《复仇者联盟》”,它就会自动对接到爱奇艺的平台,带我确认看哪一部后就会播放资源。

  赖蛟表示,绿色智能建筑集现代科技之大成,将引领未来建筑业发展,成为制造业下一个风口,忠县将发挥自身在自然资源和交通方面的优势,为绿色建筑产业集团打开广阔市场。

  多彩贵州网讯(本网记者于泳水)12月20号,贵州智慧通酒店信息科技技术有限公司在贵阳汉唐希尔顿花园酒店举行了酒店智能前台系统的新品发布会,发布了全新一代人工智能服务终端。贵州省旅游协会、中国工商银行贵州省分行、贵州智慧通酒店信息科技有限公司及贵州爱信诺航天信息有限公司等相关领导以及省内外150多家酒店的相关负责人参加了新闻发布会。

  值得注意的是,“筑享云平台”是三一筑工一直以来来践行“玩家协同”理念,推动产业伙伴共荣共生的重要举措,旨在为建筑行业提供包含设计方案,项目管理,业务信息,人员培训等业务在内的“线上线下”孪生服务。

  目前,在中搜移动生态系统上诞生了5000多个移动平台,这些移动平台之间可以完全实现“大数据共享”、“技术共享”、“用户共享”、“商品共享”、“商业模式共享”。而陈沛的“大数据生态共享”理念,也因其前瞻性与实用性,被人民大学商学院等多所国内外大学列为“共享”的经典思维案例。返回搜狐,查看更多

  众所周知,腾讯是世界知名的互联网巨头,在微信这样的产品逐步改变我们生活的同时,腾讯云也在不断赋能更多的行业,让我们的生活更智慧、更美好。

  面对新的安全形势,传统安全体系正在遭遇瓶颈,需要进一步提升安全运营水平的同时积极的开展主动防...

  由国家住建部在智能建筑领域唯一重点打造的国际级专业展会,中国国际智能建筑展(简称IIBE)将在3月12日-3月14日在北京国家会议中心隆重举行,本次展会以“智能技术创造 筑建未来生活”为主题,邀请了国内外众多知名企业展示行业新技术,同时提升行业内的交流与合作,从而推动“智慧城市,智慧生活”的发展步伐。秒速时时彩官网: